工程内部承包合同书
在现代社会中,"工程"一词有广义和狭义之分。就狭义而言,工程定义为"以某组设想的目标为依据,应用有关的科学知识和技术手段,通过有组织的一群人将某个(或某些)现有实体(自然的或人造的)转化为具有预期使用价值的人造产品过程"。工程内部承包合同书怎么写呢?以下是小编整理的工程内部承包合同书,欢迎参考阅读。
工程内部承包合同书范文一
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
为了确保工程质量、安全生产、便于管理、明确责任,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,双方协商一致达成如下条款:
一、工程名称、地点:定边县姬塬中心小学,在乡政府所在地。
二、工程承包范围和内容:基础(不包括开挖、回填压实机械,只配合人工铺滩)、主体,扫地出门。不包括防水涂料、门窗、楼梯扶手、油漆、岩线。
三、工程期限:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。
四、承包形式、价格:劳务承包。按照实际建筑面积计算,每平方米145(壹佰肆拾伍)元。
五、工程管理
1.乙方在本工程的保证质量、安全生产、文明施工、治安管理方面为第一责任人。
2.乙方在本工程内外所发生一切债权债务由乙方自负,甲方不负任何责任。
3.乙方不得将本工程转包。
六、结算与付款办法
1.结算:竣工验收后按照实际建筑面积结算。
2.付款:在进场付适当生活费,其余分部分项按进度付款。基础完成出±0付10%进度款,一层封顶付10%进度款,二层封顶付10%进度款,三层封顶付10%进度款,四层封顶付10%进度款,装饰抹灰完毕付25%进度款,其余款中扣除3%保修费,剩余部分本承包工程竣工交验后一次付清。
七、乙方职责
1.熟悉图纸照图施工,建设单位如有变更必须有文字变更书或建设单位住工地代表签证。必须乙方签收为准。
2.本工程质量按照建设单位合同要求执行,本承包工程竣工后一次验收交工,如达不到交工标准,论责任承担一切经济及法律责任均由乙方承担,甲方不负连带责任。
3.应按照《施工验收规范》及《质量检验评定标准》进行施工,如施工中出现质量问题,及时向甲方如实反映,并论责任甲乙方各承担一切返工费用和建设单位的罚款。如甲方材料不合格,乙方有权拒用。
4.加强安全生产和文明施工的管理,建立健全组织机构,责任到人。
5.对施工现场作业人员要搞三级安全教育,作业人员上岗前要培训。特殊工种作业人员要有上岗证件。
6.必须贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持“管生产,必须管安全”的原则,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象存在。
7.要定期对施工现场作业人员进行安全生产教育,大力宣传安全生产的重要意义。预防、控制和消除职业病危害,保护员工健康,确保工程项目的安全生产。
8.应维护好相关的安全生产设施、设备和器材,使其处于完好状态,施工用电和机械操作必须专人管理专人操作。
9.施工现场所有工作人员,作业人员必须正确佩戴安全帽。
10.严格控制施工现场、粉尘、落地灰浆、废渣等造成环境污染,施工现场要有专人清理建筑垃圾由甲方配车并及时外运。施工部位作业人员要做到活完料尽场地清。
11.现场材料分类堆放,道路平整、排水畅通,另设甲方负责,设立围墙大门,要有专人看护。甲乙双方各负其责。
12.甲方负责整理本工程资料。
13.服从当地政府的行政领导,尊重当地群众的民风民俗。
14.服从建设单位和甲方的技术指导和工程质量、安全生产的监督,接受甲方的业务领导和检查,并按月向公司报送进度表由甲方技术员负责,安全生产月报表。
15.因乙方违章指挥,违反劳动纪律造成一切工伤事故,均由乙方承担经济赔偿责任和法律责任,甲方不承担连带责任。
16.甲方发出《质量安全隐患整改通知》乙方未按要求及时整改的每次乙方向甲方支付违约金1000元,继续不改的甲方责令停工整顿。
八、工程所用周转设备、机械设备、工具、机电设施、安全防护设施等均由乙方自带,甲方负责搬迁费用。
九、未尽事宜,双方另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十一、本合同有效期至本工程竣工验收后,经济手续结清除工程质量终身负责制外,其它的自动失效。
十二、本合同自双方签字之日起生效。
1.甲方提供乙方施工用图三份。
2.必须提供答到三通一平(水通、电通、路通、场地平整)。
3.如有变更必须出变更单,乙方收到签字后认可。
4.甲方必须提供施工材料(如有停工代料现象,甲方必须付给乙方人工工资及一切经济损失。
5.如有停电、雨天、气候干扰不能施工则顺延工期。
6.临时设施建筑(围墙工棚)由甲方负责。
甲方签字: 乙方签字:
月 日 月 日
工程内部承包合同书范文二
甲方:
乙方:
根据公司目标管理制度精神,遵循市场项目工程责任管理原则,公司实行单个工程项目组织实施个人负责制。为明确双方职责,保证工程质量、安全、工期、成本控制和合理效益目标的实现,甲、乙双方协商同意共同遵守以下条款:
第一条:项目工程基本情况及要求
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工 期:
5、工程质量:
6、实施部门: 责任人:
第二条:甲方职责与权利
1、公司委派负责与发包方的联系协调,监督工程质量和工期,负责本工程项目的施工组织管理工作。
2、负责提供工程设计图纸,协助乙方办理施工注册手续。
3、负责审查项目部的具体施工组织方案(质量安全措施、工期进度安排)。
4、监督中间验收和竣工验收,审定工程结算。
5、乙方必须服从公司统一管理,若损害公司利益和信誉,或将工程转包他人,或偷工减料对工程质量不负责任,公司调查核实后将终止与乙方合同,并按《建筑法》追究承包人的相应责任。
第三条:乙方职责与权利
1、 服从公司统一管理、遵守公司规章制度、维护公司利益和信誉。2、负责办理项目工程施工注册事宜。
3、全面负责项目工程现场施工的组织实施工作,切实做好安全与技术交底、图纸会审、施工队伍组织、施工方案与施工预算编制,材料计划与施工进度计划的编制,质量控制与安全措施以及文明施工等工作,做到施工现场有条不紊,整洁有序。
4、认真做好项目工程的材料计划、保管、供应工作。根据设计和业主要求,认真做好市场调查,确保材料质量与合理价格,严禁使用伪劣材料,主要建材要先复检后使用,对特殊材料的采购和使用必须遵守国家法律的程序进行。
5、负责组织调配好施工机具,随时进行检测,保证工程的顺利进行,对于特殊机械(国家规定属于特种项目、作业类)的租赁、使用,乙方必须依照国家法律规定与有资质的公司签订好租赁、安全等合同后,并经检测备案合格方可进行使用。
6、严格执行施工规范,认真做好施工日志和质量与安全检查记录、材料复检、分部分项、工程报验、签证等工作,组织中间验收和竣工验收,编制工程竣工决算,同时要认真做好工程资料的整理、完善、收集和保存工作,工程竣工后,上交公司存档。
7、严格遵守安全操作规程,负责施工从业人员劳动意外保险和工程的安全防护设施,随时对施工队伍进行安全教育和守法教育,杜绝安全事故和偷盗、赌博、打架斗殴等违法违纪事件。若发生安全事故和违法事件,承担由此产生的全部费用和责任。
8、负责协调和施工现场管理中与业主、工程监理及相关部门的关系。接受业主、工程监理和职能部门的监督检查,切实做好自检自查工作,检查中发现的问题及时整改。
9、必须同意按发包方提出的XX条件修建,并附承诺书。
第四条、工程承包慨况:
1、工程内容以XXX建筑设计有限公司设计的施工图为准,建筑面积约 XXXX平方米,若有更改,以甲方设计部门的更改通知为准。
2、住宅、营业房、车库为砂浆墙顶面;楼梯间、营业房、外挑阳台、天棚面均为水泥砂浆打底防瓷面层,排水、空调孔预留由乙方负责,室内不安装内门;
3、外墙面及外墙保温材料:门窗、栏杆、卷帘门由甲方负责,但乙方必须无条件配合甲方。甲方以每栋为单位施工期限为一个月,否则超期将计费给乙方。
4、每个幢号的施工期为9个月,从每幢号开工之日起计算,因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延误,工期顺延;
5、各幢号的开工日期由甲乙双方协商决定并相互签字确认。
6、工期提前或延误,甲方按每幢每日500.00元标准向乙方计发奖金或处罚金;工期延误到15日及以上的,甲方有权单方面终止合同,乙方自接到甲方终止合同通知后,三个月内必须退场,并不得因此向甲方主张任何权利;若乙方在规定期限内不退场而造成甲方损失,乙方承担赔偿责任。
7、质保金甲方按工程总价款5℅从应付工程款中预留;
8、乙方所留存于甲方处的保修金不计息,一年保修期满后,甲方向乙方退还保修金的50℅,剩余的保修金三年保质期满后退还乙方。
9、该土建工程造价按设计图所确定面积计算(最终以房管所测定的建筑面积为准,车库以实测面积为准)。根据施工图纸及设计变更、现场签证、政府及相关部门文件等相关工程结算资料。建筑材料价格以甲、乙双方现场签字确认价格为准。按四川省建筑工程计价定额系列,三级二档计费,在双方认可的工程总价基础上让利XX﹪后作为工程承包结算总价。乙方按建筑面积每平方米XX元整向甲方交纳工程管理费。
10、乙方应按建筑面积每平方米交纳工程保证金。工程施工进行中甲方将按工程进度在二层封顶完工退其保证金三分之一;主体封顶完工退其保证金三分之一;在脚手架拆除完工退余下的三分之一。
11、该工程施工所用砂、石子材料,施工中由甲方统一供应,按建筑面积每平方米元结算,砂、石子材料款作为拨付款。
12、乙方应保证施工现场符合有关规定,建筑残渣由乙方清理干净。
13、乙方应负责工程的竣工验收,甲方应提供甲方负责的部分工程的基本资料。乙方必须将每幢号的竣工备案资料完整的交予甲方及时办理备案手续。
14、甲方保证施工场地的水、电,并满足施工所需负荷和容量,施工所用的水、电费由乙方负责交纳。
15、若因甲方不按时拨款,工期顺延外,超期三日以上甲方还应当赔偿乙方停工待料的损失。
16、工程付款方式:
①、工程款暂按XX元/平方米计价,最终以实际工程款办理结算。 ②、以现金拨付方式:每幢施工在一层封顶后,由甲方拨付工程总额15%的价款;三楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;五楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;主体竣工后甲方拨付工程
总额15%的价款;竣工验收后乙方将全套备案资料及备案证书交与甲方,一个月内甲方拨付工程总额15%的价款;三个月内甲方拨付工程总额20%的价款,剩余的5%作为房屋质保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作为拨付工程款在主体完工以实际用量结算并支付差额。乙方拨付工程款时,必须开据正规税务建安发票。乙方负责工程涉及的一切税费。交税后的票据原件报送回公司财务科统一核算管理。
17、工程主体完工后,乙方最迟应在主体验收竣工后十五个工作日向甲方交付完整的竣工备案资料及质量验收报告。甲方与乙方在幢号竣工验收后十五日内办理幢号结算。
18、对承包范围内的工程实现质量保修,其保修办法按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六章第四十条(一)、(二)、
(三)、(四)款执行。在保修范围内和保修期限内发生的质量问题,乙方应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。不履行保修义务或拖延履行保修业务的,按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六十六条执行。
第五条:奖罚
1、乙方必须严格履行合同,保证工程质量、工期、安全,如未完成工程和发生安全质量事故甲方将按工程总额建筑面积每平方米 伍元作为处罚。
2、乙方不能履行合同,造成工程质量、安全事故、并拖延工期,甲方按工程总额视情节轻重给予1-2%的处罚,并向有关部门申报停止其资格,注销其证件。
第六条:争议
1、争议的解决程序:先协商、后调解、再起诉。
2、争议的解决方式:甲、乙双方协商---建设主管部门调解---人民法院判决。
第七条:合同的终止与变更
1、本合同自签订之日起开始生效。
2、因乙方严重不负责任造成质量低劣或出现重大事故影响甲方信益的,甲方除有权追究乙方的责任外,同时可随时有权终止合同。
3、本合同未尽事项,甲、乙双方届时协商解决,签署补充协议,所签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,公司财务科一份。
甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
二○○ 年 月 日
工程内部承包合同书范文三
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就工程内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。
一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方
(一)项目概况如下:
1、项目名称:南京市东港垂钓中心
2、施工单位:浙江建筑安装实业集团有限公司
3、项目坐落:句容市
4、建筑面积约:建筑面积:道路6.9公里,石崁2622米,围栏4000米。p副标题e
(二)甲方承包合同概况如下:
1、工程内容:道路、河塘石崁、铁艺围栏
2、合同工期:220天
3、工程价款约:二千一百万元
4、质量标准:优良。工程质量符合国家和南京市有关建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求。
二、内部承包方式
(一)甲方成立南京东港垂钓休闲中心项目工程部,聘任严秀峰为项目部负责人,负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。
(二)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、自负盈亏、自担风险。本
工程所需资金如需要部分垫资,亦由乙方解决。
(三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳工程总造价的12%承包费外,其余部分作为乙方的收益,如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围
乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;按《江苏省建筑工程定额》取费,人工费按当地政府文件市场最新调价,材料按工程施工期间当地信息价计取。以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。
乙方承包工程范围如有增减,建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。
乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。
四、工程担保
乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金30万元(大写三十万元)人民币,作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后一个月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。
五、承包费用
(一)乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(不含人工费、材料、管理费及税费等)的12%向甲方交纳承包费用。 甲方根据每次收到的工程款额预提20%,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。
(二)甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
六、承包管理
(一)施工管理
1、工程项目经理及施工人员由乙方组建报甲方备案,乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工进度及质量。若有施工改动,必须经建设单位、甲方及设计单位商议签字认可后,方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位、监理公司和甲方对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设防护措施。
3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境施工时,建设单位和监理公司有权指令乙方在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地,乙方应无条件积极配合,并配合保护好建设单位环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不服从建设单位、监理方和甲方指令,在规定时间内未拆除相应部分临设或让出场地,甲方有权采取一切有效措施保证工作正常进行,由此造成的一切损失由乙方负责。
5、乙方组织施工队伍进入施工现场后30日内,向甲方提交工程预算书,以便于甲方控制该项目的经济指标。
(二)财务管理
1、工程价款管理。所有工程价款必须进入甲方指定帐户,工程款只能用于本工程所需,乙方不得挪用,否则视为违约。
2、工程材料管理。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照甲方的规章制度办理,并每月报表,每月盘点,作好登记,确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理。乙方以及项目工程部全体员工的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用、工人治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。
4、发票管理。乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项,必须根据双方签订的合同或有效法律文书,获取合法有效凭证方能报销,拒绝白条。
(三)税务管理
乙方必须根据国家税收的相关规定承担税款及相关费用。甲方预提的承包费用中包括税费。具体税费名目为本工程的营业税、城市维护建设税、交通建设附加费、教育附加费、企业所得税等。
(四)安全管理
1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
2、特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。
3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(五)其他经营管理
1、乙方承包工程的其他经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏,并承担承包工程的全部经济、质量、安全等法律责任。
2、如乙方没有违规或违约行为,甲方原则上不参与乙方的其他经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,其责任和后果由乙方承担。
3、未经甲方书面同意,乙方工作人员(含民工)不得到政府部门或建设单位或施工现场聚众闹事;否则,每发生一次,赔偿甲方名誉损失1万元。
七、承包工程款的结算
(一)乙方应当在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交正式、完整的竣工和结算资料;竣工和结算资料经甲方审核盖章后,由甲方报送建设单位审核;建设单位审核确定后5日内,甲方将结算资料交给乙方。
(二)预结算资料的质量要求:乙方所提供的预结算书或进度报表,其单项工程的工作量误差不能超过±5%,否则将视为该预结算书或进度报表不合格,甲方和建设单位有权要求乙方重新提供,直到合格为止,同时按该预结算书或进度报表所确定金额的0.5%进行处罚。
(三)为了便于甲乙双方在工程结算中能明确掌握工程造价的构成,要求乙方在编制工程结算时将所有建设单位供应的材料均纳入工程总造价,在结算中单列,并把建设单位供应材料价款相应扣减后的实际结算价。
(四)为了加快进度报表及预结算审核,乙方提交施工图预算、进度报表及结算书的同时,必须提供相应的工程量计算书(工程量如为软件计算亦提供相应的电子文本)及预结算书的电子文本。
八、承包工程款的支付
(一)本工程进度款由建设单位支付给甲方,甲方在收到建设单位支付的工程进度款并扣除预提的承包费用后3日内,将余款80%支付给乙方。工程进度款以建设单位审定金额为准。
(三)工程结算经建设单位确认后,由建设单位和甲方办理财务结算,甲方扣除12%承包费用后,一个月内向乙方支付结算尾款。
(四)工程质保金待工程竣工验收合格满2年后,返还工程质保金的60%,验收合格满5年后,全部返还质保金。质量保证金不计利息。
九、工程质量
(一)质量目标:合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格由监理单位向建设单位报验。
(三)工程竣工经建设单位方组织设计、质监、地勘、施工、监理、质检等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量必须合格。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防)工作。
(五)施工过程中的质量检查与处理:监理和建设单位检查施工质量不合格的按以下规定处罚。
1、结构不合格的,第一次按每项每次处罚5000元,第二次(同项或同部位,第一次检查有质量问题未整改的称为第二次,依次类推次数)处罚每项每次10000元,第三次检查仍未整改的处罚每项每次30000元,并由监理通知停工整改、报请质监站监督整改。
2、建筑和安装不合格的,第一次处罚每项每次元;第二次处罚每项每次3000元;第三次处罚每项每次5000元,并由监理通知停工整改,报请质监站监督整改。
3、乙方承包工程发生每重大以上质量事故一次,除承担全部经济、法律责任外,还应当赔偿甲方名誉损失10万元。
十、工程工期
(一)乙方承包工程合同包干总日历工期为220天,从3月1日到10月10日(具体的起止日期以甲方确认的开工日期和甲方确认的竣工验收合格交付使用日期为准)。包干总日历工期为完成承包范围和内容且竣工验收合格交付使用的总工期。
(二)分项分段工期:
1、基础完工:
2、主体完工:
3、安装完工:
(三)工期保证:甲方对所有停水、停电造成的停窝工不作任何签证,也不因为市网停水、停电延长工程工期。但建设单位书面同意延长工期的除外。
十一、工程移交
(一)竣工验收后,建设单位或监理单位等提出需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后三日内交付甲方或建设单位,不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管、成品保护均由乙方负责,甲方不支付照管的费用。
十二、工程质量保修
(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,若委托甲方处理,所需费用由乙方承担。
(二)质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、给排水管道、铁艺围栏、石崁等。
(三)乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
(四)质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人维修,费用在质量保证金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及道路安全的质量问题,应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
4、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。
(五)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
十三、违约责任
(一)乙方收到甲方开工通知后三天内未开工和未出示开工报告则视为乙方自动终止合同,并赔偿延误工期的损失(甲方与建设单位签订的建设条款为准)和按合同价款的5%向甲方承担违约金,同时无条件的退出现场。
(二)乙方总工期逾期或延迟交付在30天内,每天赔偿甲方损失5000元,乙方总工期逾期或延迟交付超过30天后,每天赔偿给甲方损失1万元。
(三)工程质量未达到合同规定的标准,乙方承担返修经济损失和按逾期竣工标准赔偿甲方经济损失。
(四)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止合同,乙方必须先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。
十四、其它约定
(一)本合同中没有约定的乙方的其他权利义务按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定,因本工程项目因乙方产生的一切债务由乙方负责清偿。如造成甲方损失,甲方有权向乙方追偿。
(三)甲方承诺为保证乙方顺利完成该工程建设,甲方应当提供本工程项目所需的图纸及授权委托书等相关手续。
(四)甲方确认除依照本合同约定条款外,应当充分尊重乙方的自主经营权。但乙方必须保证人工工资的正常发放。
(五)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲乙双方共同户籍所在地人民法院(象山县人民法院)诉讼解决。
(六)在执行本合同过程中,双方签字盖章确认的会议纪要、补充协议和往来信函,都成为本合同的补充条款,是合同组成部分,从双方签字盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。
(七)本合同双方签章生效;本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码 身份证号码
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日
看过工程内部承包合同书
